釧路地家裁帯広支部庁舎機械設備改修工事（再度）

釧路地家裁帯広支部庁舎機械設備改修工事（再度） 調達案件番号0000000000000621037調達種別一般競争入札の入札公告（WTO対象外）分類簡易工事調達案件名称釧路地家裁帯広支部庁舎機械設備改修工事（再度）公開開始日令和08年09月04日公開終了日令和08年11月12日調達機関最高裁判所調達機関所在地東京都調達品目分類建設工事公告内容入札公告（建設工事）次のとおり一般競争入札に付します。 令和８年９月４日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣 １ 工事概要（１）工 事 名 釧路地家裁帯広支部庁舎機械設備改修工事（再度）（電子入札及び電子契約対象案件）（２）工事場所 北海道帯広市東８条南９丁目１（３）工事内容 釧路地家裁帯広支部庁舎機械設備改修工事（再度）（以下「本件工事」という。）は、次に掲げる改修工事等の施工を行うものである。敷地面積：約６，１７０㎡構造・階数・建物規模 庁舎本館 ＲＣ造 地上３階 延べ面積約４，１２２㎡工事種目：機械設備工事 庁舎本館改修 一式主な内容：冷温水発生機の分解整備（４）工 期 本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工期：令和９年１月５日から令和９年６月３０日まで（余裕期間：契約締結日の翌日から令和９年１月４日まで）※ 契約締結後において、余裕期間内に受注者の準備が整った場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。（５）本件工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」及び「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」について記述した、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（施工能力評価型Ⅱ型）の工事である。（６）本件工事は、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただし、同システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。 なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提出し、第１回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。※ 紙入札方式参加承諾願については、裁判所ホームページ→裁判所を知る→調達関連情報→入札情報（建設工事等）→電子調達システム→運用基準（建設工事等）の様式１を参照してください。（７）工事成績評定本件工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条に規定する工事成績評定対象案件である。工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。（８）本件工事は、入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。（９）本件工事は、契約手続に係る書類の授受を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、同システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。（１０）本件工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。（１１）本件工事は、受注者が工事着手前に「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単位の週休２日」に取り組む旨を発注者と協議したうえで取り組む「完全週休２日（土日）Ⅱ型」の工事である。通期の週休２日については、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。内容の詳細は、補足説明書による。 ２ 競争参加資格（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。（２）裁判所における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加者資格（建設工事）のうち、管工事の資格区分においてＡ又はＢ等級の認定を受けている者であること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争（指名競争）参加者資格の再認定を受けている者であること。）。（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。（４）北海道に建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定に基づく本店、支店又は営業所を有すること。（５）平成２３年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす工事の施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場合のものに限る。）。ただし、軽微なもの（請負金額が５００万円未満の工事）は除く。ア 工事内容：暖冷房衛生設備の新設工事又は更新工事イ 建物用途：定めないウ 構 造：定めないエ 階 数：定めないオ 延べ面積：定めないカ 工事種目：空気調和設備 なお、当該実績が裁判所発注の工事に係るものにあっては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２条第２項に規定する公共工事における工事成績の評定点（以下「工事成績評定点」という。）が６５点未満のものを除く。（６）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本件工事に配置できること。なお、本件工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。 また、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。ア 主任技術者にあっては、１級管工事施工管理技士、２級管工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）及び建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）の規定による。 監理技術者にあっては、１級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）及び建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第